CONDIZIONI DI VENDITA

home >  Prodotti  >  Condizioni Generali di Vendita

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

 

 

CONTRATTO

 

Il contratto è obbligatorio ed efficace per la Committente con la sottoscrizione della commissione d’ordine e per la Monpar srl con l’approvazione da parte della Direzione Commerciale. L’accettazione della Monpar srl potrà anche essere tacita con la consegna del materiale ordinato. Gli agenti di Monpar srl non hanno il potere di modificare termini e condizioni di vendita, di concedere abbuoni, sconti o dilazioni, di accettare resi o rilasciare quietanze, né di impegnare in altro modo Monpar srl. la proposta d’acquisto ricevuta dalla Direzione Commerciale per la Committente è vincolante per 10 giorni e la Monpar entro tale termine si riserva di accettare il contratto.

 

 

CARATTERISTICHE PRODOTTO

 

L’ordine avviene sulla scorta di campioni che essendo dipendenti da caratteristiche proprie del legno possono variare per ogni ordine. I colori e le tonalità dei campioni sono meramente indicativi per cui, la corrispondenza ad essi, è sufficiente essere approssimativa, così come l’uniformità del colore deve intendersi relativa trattandosi del risultato di un lavoro altamente artigianale.

 

 

PREZZI

 

Fino all’accettazione dell’ordine, Monpar srl è libera di modificare i prezzi anche se contenuti in listini già inviati al cliente. Qualora, prima della consegna della merce, si siano verificati aumenti nel costo della materia prima o della manodopera, ivi compresi i noli, i dazi doganali, le spese di trasporto e i cambi valutari, Monpar srl avrà diritto alla revisione del prezzo nella misura corrispondente all’entità e all’ incidenza dei predetti aumenti, salvo la facoltà per il Committente di recedere dal contratto qualora tali aumenti risultassero per lui troppo onerosi, rinunciando comunque a qualsiasi pretesa di risarcimento danni o altro nei confronti di Monpar srl.

 

 

CONSEGNA

 

La consegna della merce s’intende “franco fabbrica”. Monpar Srl non è responsabile per la merce trasportata da vettori e/o spedizionieri. I termini di consegna s’intendono meramente indicativi essendo determinati su tempi stimati di produzione. Monpar Srl non incorrerà in alcuna responsabilità per realizzazione e/o spedizione merce oltre il termine convenuto. Il servizio di trasporto può essere effettuato a mezzo corriere con addebito in fattura – spessore 10mm 1,10€ – spessore 15 mm 1,40€.

 

 

DANNI

 

Il Committente risponderà di ogni danno al materiale dovuto a negligenza o cattiva conservazione dello stesso.

 

 

RECLAMI

 

Eventuali danni o la mancata corrispondenza del numero dei colli o dei pacchi, devono essere immediatamente contestati al corriere o trasportatore che effettua la consegna. Monpar srl non risponde per segnalazioni non risultanti contestuali allo scarico. Eventuali contestazioni relative al grado di umidità, colore e tonalità, dovranno essere sollevate con raccomandata A.R. entro otto giorni dal ricevimento della merce e comunque prima dell’inizio della posa in opera come previsto dagli art. 1495 e 1497 Cod. Civ. Gli obblighi di Monpar srl non potranno andare oltre il ritiro e la sostituzione del materiale riconosciuto difettoso. Qualora la contestazione risulti infondata, il Committente rimborserà a Monpar Srl i costi per gli accertamenti compiuti quali spese di trasferta, perizie e altro. Eventuali reclami o contestazioni non danno comunque diritto al Committente di sospendere o ritardare i pagamenti. Ove dovesse essere accertata la presenza di vizi o difetti di costruzione, Monpar srl si riserva il diritto di sostituire totalmente o in parte la merce o annullare il presente contratto con la restituzione della somma pagata. Viene esclusa ogni altra obbligazione in capo a Monpar srl che non potrà mai essere responsabile per danni diretti e/o indiretti per perdite di profitti o di immagine del Committente.

 

 

PAGAMENTI

 

Il pagamento, salvo diversi accordi tra le parti, deve avvenire sempre a rimessa diretta alla data fissata per la consegna. In caso di mancato ritiro della merce, è discrezione di Monpar srl richiedere oneri maggiori per i costi di custodia e/o movimentazione della merce. Qualsiasi ritardo o irregolarità nel pagamento, anche se non relativi al contratto in corso, dà titolo a Monpar srl di sospendere il contratto con la Committente. La merce rimane di proprietà di Monpar srl fino al totale pagamento del prezzo pattuito nonché fino alla consegna della merce medesima. Se, scaduto il termine di pagamento, la Committente non ha ancora onorato totalmente i propri obblighi, Monpar srl applicherà interessi di mora pari al tasso di sconto della Banca Centrale Europea + 7 punti, e comunque entro i limiti di legge in vigore, salvo i maggiori danni.

 

 

CESSIONE DI ATTIVITÀ

 

In caso di cessione di attività o di ramo d’azienda, la Committente si impegna a comunicare per iscritto l’esistenza del presente contratto. I cessionari o i successori, e comunque gli aventi causa della Committente subentrano infatti negli obblighi e nei diritti derivante dal contratto della Committente stessa, la quale resterà in ogni caso solidamente obbligata con i successori. Monpar S.r.l. potrà inoltre sciogliere obblighi di fornitura già in essere ma non eseguiti se non desiderasse avere rapporti commerciali con la nuova committente.

 

 

INSOLVENZA

 

Al primo mancato o ritardato pagamento di una rata convenuta nel presente contratto, il Committente decadrà automaticamente dal beneficio del termine e Monpar srl potrà agire alternativamente, a sua insindacabile scelta, o per la differenza residua o per la risoluzione totale del contratto ai sensi e con le conseguenze di cui al precedente art. 7.

 

 

COMPETENZA TERRITORIALE

 

Qualsiasi controversia relativa al presente contratto, anche di esecuzione e di validità dello stesso, sarà di competenza del Tribunale di Vicenza.